kl800.com省心范文网

贵州建设工程纠纷怎么办、


贵州一苇律师事务所 网址:http://www.gzywls.com/ 地址:贵阳市观山湖区长岭北路金融城 B 座 10 楼

【贵州一苇法律咨询】 建设工程纠纷怎么办?
案例: 甲方业主与乙方施工单位签订了一份工程总承包合同,约定由乙承包 建造一高层建筑。 其中双方约定固定总价为人民币 6 千万元, 工程延误的违约金 为每天千分之一。

之后,工程竣工验收,甲方业主作为发包方尚有 1 千万元工程款未支付,乙 方施工单位遂起诉要求其支付工程款及利息共 1250 万元。 但其中乙方忽视了一 个重要事实:开工当日发生塌方事件,后加上诸多事件,工程总共延误了 800 多天才竣工。

1

贵州一苇律师事务所:http://www.gzywls.com/

贵州一苇律师事务所 网址:http://www.gzywls.com/ 地址:贵阳市观山湖区长岭北路金融城 B 座 10 楼 乙方起诉之后,甲方马上反诉,要求乙方支付工期延误违约金 5800 万元。 在案件审理过程中, 乙方始终未能提供当时工期顺延抗辩的签证或函件;且也未 请求法院调低违约金。 最后,法院判令甲方向乙方支付工程款 1000 万元;利息不予支持,因为乙 方违约在先;同时,判令乙方赔偿甲方工期延误违约金 3000 万元。 ■律师观点: 1、建设工程合同纠纷处理过程中,不轻易打官司;在合同履行中,要及时 签证及保存相关证据。 上述案例乙方承包方曾咨询过律师, 但该案律师没有掌握应有的证据而贸然 起诉,结果出现上述情况。因此,在纠纷处理中,起诉不一定是最好的选择,应 该综观全局做判断。 专业的法律人士更应当从多方面、多角度考虑诉讼可能带来 的后果,以更客观的角度提出解决方案供建筑公司管理者参考。 2、建筑工程纠纷发生时,应学会最大程度地保护企业利益,防患于未然。 上述案件中, 乙方承包方缺乏完善的管理制度,在塌方及其他可能造成工程 延期竣工事件发生时,竟然丝毫无使用签证制度的意识;导致纠纷发生时,无证 据来支撑自己。 乙方承包方事前既未采取签证管理等控制措施, 也未在诉讼阶段中完善好相 关证据,最后只能由自己承担赔偿巨额违约金的责任。

2

贵州一苇律师事务所:http://www.gzywls.com/

贵州一苇律师事务所 网址:http://www.gzywls.com/ 地址:贵阳市观山湖区长岭北路金融城 B 座 10 楼 3、纠纷处理方法的多样化。除了上述案例所表现出来的诉讼方式以外,其 实,纠纷处理的方法还有:口头、书面、律师函、诉前调解等四种。这五种处理 方式不一定是渐进式的,而是在处理过程中交互使用,才能达到最好效果。 每一种处理方式各有利弊。口头方式最为便利,使用得最频繁,但在证据效 力上却最薄弱,一般不推荐使用。 书面方式是最佳方式,特别是在建设工程纠纷过程中,应该及时签证,或使 用索赔文件或其他书面函件以保存证据, 书面的文件保存完整在诉讼过程中也较 能形成证据链。尤其要注意电子邮件、传真等书面文件的使用,一旦发生纠纷, 它们可以作为证据,但要注意保存好电子邮件、传真接收、发送文件时的证据。 律师函,通常不推荐使用,除非纠纷已经走到非诉讼不可解决时才采用。 纠纷处理方法最佳选择是诉前和解方式。 诉前和解方式一般在下述情况下使 用是最佳的。 例如因证据不利于本方或有瑕疵可能导致败诉的;虽有道义上的理 由但诉求难以得到支持的,如标书固定总价是现造价增加 10%且无签证的;虽 然证据充分但判决后难以或无法执行等等。

详细情况请点击官方网: http://www.gzywls.com/

3

贵州一苇律师事务所:http://www.gzywls.com/


赞助商链接

贵州建设工程内部承包纠纷的注意事项

贵州建设工程内部承包纠纷的注意事项 - 贵州一苇律师事务所 网址:http://www.gzywls.com/ 地址:贵阳市观山湖区长岭北路金融城 B 座 10 楼 贵州建设工程内部...

如何处理建设工程合同招标投标纠纷

如何处理建设工程合同招标投标纠纷 - 贵州一苇律师事务所 网址:http://www.gzywls.com/ 地址:贵阳市观山湖区长岭北路金融城 B 座 10 楼 如何处理建设工程合同...

建设工程合同招标投标纠纷的处理

建设工程合同招标投标纠纷处理 - 贵州一苇律师事务所 网址:http://www.gzywls.com/ 地址:贵阳市观山湖区长岭北路金融城 B 座 10 楼 贵州建设工程合同招标...

建设工程合同纠纷司法对策

建设工程合同纠纷司法对策 - 贵州一苇律师事务所 网址:http://www.gzywls.com/ 地址:贵阳市观山湖区长岭北路金融城 B 座 10 楼 【贵州一苇法律咨询】 建设...

建设工程施工合同纠纷诉状

建设工程施工合同纠纷诉状 - 贵州一苇律师事务所 网址:http://www.gzywls.com/ 地址:贵阳市观山湖区长岭北路金融城 B 座 10 楼 【贵州一苇法律咨询】 建设...

...市容义房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷二审...

黄永鹏、骆勇等与遵义市容义房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 - 贵州省黔南布依族苗族自治州中级人 民法院 民事判决书(2016)黔 27 民终 293...

贵州省高级人民法院关于审理事业单位人事争议案件若干...

综合法律门户网站 www.fae.cn 贵州省高级人民法院关于审理事业单位人事争议案件若干问题的意 见为了正确受理、审理事业单位人事争议案件,统一全省法院的司法尺度,根据...

贵州省关于处理道路交通事故案件若干问题的指导意见

贵州省关于处理道路交通事故案件若干问题的指导意见_法律资料_人文社科_专业资料。...投保人、被保险人因交通事故理赔发生纠纷,起诉保险公司的,属于保险合同纠纷,不 ...

罗辉与贵州省瓮安县东鑫房地产开发有限公司、周子发、...

罗辉与贵州省瓮安县东鑫房地产开发有限公司、周子发、周节禄民间借贷纠纷案的民事裁定书_判决书_法律文书_实用文档。律伴网(lvban365.com)法律服务平台 贵州省高级...

贵州省劳动争议处理实施办法

贵州省劳动争议处理实施办法第一条 根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和 国企业劳动争议处理条例》,结合我省实际情况,制定本办法。 第二条 本办法适用于...